周边城市设为首页 关注微博 关注微信

东台人论坛

热图推荐

[曝光台] 恳请盐城中院公正审理还我公道

[复制链接]

2020-11-28 13:11:31 8978 9

dtsms_Q8cgDxwD 发表于 2020-11-25 17:56:59 |阅读模式

dtsms_Q8cgDxwD 楼主

2020-11-25 17:56:59

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?申请新用户

x
----求助人因对方违约遭受损失300余万元,求助人并无过错,但在当地政府的压力下,东台法院只支持了19万元。
求助人:余万罗,男,1958年1月出生,汉族,住江苏东台市东台镇通新居委会一组2号,现住东台市弶港镇弶南居委会老村部。电话13861416538
求助请求:恳请盐城市中级人民法院对(2020)苏09民终3876、3878号两上诉案件客观公正审理,不要护犊子,撤销一审判决,依法公正裁判,还我公道。
事实和理由:
求助人承揽一总标的为3586667.00元的取土作业工程,为履行合同在人员、机械设备、材料等方面投入100多万元;因定作人原因导致承揽合同迟迟无法履行,造成窝工损失100多万元;窝工期间,求助人无法承揽其他工程造成可得利益损失数十万元。
一审法院已认定合同无法按时履行的原因在于定作方,也认定求助人的损失客观发生,但因定作人系台资企业纳税大户,在当地政府的压力下,在求助人损失300余万元的情况下,只支持了19万元。
详情如下:
2014年8月18日,江苏马里布旅游休闲度假村公司(下称马里布)与我签订了跟后来2018年4月与马里布,江苏东泰源轻工业有限公司(下称东泰源,与马里布实际是一家)同一性质、同等内容、同样做法的215万元的取填土工程合同(附证1),2015年2月10日工程完成后,马布里耍赖,合同约定的215万元,只同意给37万元(附证2),如我不同意一分不给,拖了半年,在此期间,沿海开发区组织多次协调无果,一直耍赖不给。
在此期间农民工工人知道后急了,就于2015年8月20日午后,农民工到马里布的头盔厂本案东泰源讨要工资,我老婆董子英知道后为防止农民工行为过激导致严重后果,就赶过去对工人劝阻在前往东泰源的路上,不幸发生车祸送医院后,抢救无效死亡(附证3)。后经沿海区组织双方多次协调,马里布答应给145万元(附证4),少给了70万元,并承诺将后续的取填土工程继续给我做,予以补偿。
2018年4月,马里布,东泰源给了总标的3586667.00元的即本案(2019)苏0981民事511、522号民事判决书认定的两合同工程给我做。为此工程,我做了大量的施工准备,包括材料,新添设备,人员,先期投入100多万元,并按约施工,做好前期测绘,在水塘里,荒草滩上树立了4117个技术水平座标,清理场地割草砍柴370.808亩,修筑道路1348米,建成吞浆池20454个立方等,万事俱备立等取土,因为马里布东泰源自身的原因不能提供土源,导致工程无法取土施工,又造成我已开掉部分工人工资,设备闲搁置等造成的直接经济损失100多万。还有因开不了工延误我8.5个月,本可中标的六个项目(不敢承接)的可得利益只按8%计算数十万元。合计高达316万多元的巨大经济损失。
可一审东台法院在信访求助人提供的大量事实证据,并经质证的基础上,受当地政府的压力及台商因素,把本案的两个合同实际是8.18合同的延续,是对2014.8.18合同和2015.8.20车祸致人死亡的补偿,在原被告从未提及且无异议,就该合同有效无效在没走庭辩程序的情况下,认定合同无效,仅象征性的支持了区区19万元,实在……。
信访求助人先是被2014.8.18合同害的家破妻亡,现在又被东台法院枉法裁判逼得倾家荡产,真的没法活了,只得……。没法无奈不得已书面实名信访求助,请二审法院公正判决,还我公道。
              信访求助人: 余万罗
2020年11月22日

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9
打赏鼓励一下!

全部回复9

wx_小剑_I77D7 发表于 2020-11-26 10:24:35 来自手机

wx_小剑_I77D7 沙发

2020-11-26 10:24:35

加东论微信公众平台,详情猛点击
难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

叶子爱蜂蜜手机认证 发表于 2020-11-26 17:08:13 来自手机

叶子爱蜂蜜 3

2020-11-26 17:08:13

东台万达海派大观 洋房应市加推
何路叶13851029001
回复 支持 反对

使用道具 举报

吴亚平A手机认证 发表于 2020-11-26 18:30:39 来自手机

吴亚平A 4

2020-11-26 18:30:39

加东论微信公众平台,详情猛点击
马佐里?朱鹏?
回复 支持 反对

使用道具 举报

省观察 发表于 2020-11-26 18:37:10 来自手机

省观察 5

2020-11-26 18:37:10

希望你能得到公正司法
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

weixing7828手机认证 发表于 2020-11-26 18:56:23 来自手机

weixing7828 6

2020-11-26 18:56:23

加东论微信公众平台,详情猛点击
幾千年了,我們一直在盼青天大老爺!
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

ruirui手机认证 发表于 2020-11-26 21:05:01 来自手机

ruirui 7

2020-11-26 21:05:01

估计也不是什呢正规台商,正经台商我接触过,按合同办事规矩的很。
回复 支持 反对

使用道具 举报

爱爱东台手机认证 发表于 2020-11-26 22:56:55 来自手机

爱爱东台 8

2020-11-26 22:56:55

加东论微信公众平台,详情猛点击
weixing7828 发表于 2020-11-26 18:56
幾千年了,我們一直在盼青天大老爺!

青天大老爷都躲猫猫了
回复 支持 反对

使用道具 举报

胡老先生手机认证 发表于 2020-11-27 11:13:07 来自手机

胡老先生 9

2020-11-27 11:13:07

家破人亡!真惨
回复 支持 反对

使用道具 举报

田畴耕耘手机认证 发表于 2020-11-28 13:11:31 来自手机

田畴耕耘 10

2020-11-28 13:11:31

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 申请新用户

返回列表 本版积分规则

:
注册会员
:
1606297787990@isms.com
:
未填写
:
未填写
:
未填写

主题2

帖子2

积分100

图文推荐

  • 喜讯!华通规划院“东台市高铁组团核心区规

    2021年1月13号,政府采购网站公布了“东台市高铁

  • 东台这是被忽视了吗

    就这班次表大丰-上海36班、东台-上海19班、海安-

  • 吾悦广场门口中招的有多少朋友

    2020-12-14/下午16.00多在吾悦门口停车卸货,半

  • 这房价,真疯狂

    8应该是个电动车库,按房子68平算,1W7一个平方,

  • 发布新帖

  • 在线客服

  • 微信

  • 客户端

  • 返回顶部

  • 房产
    招聘
    交友
    二手供求
    宠物
    百宝箱